Договор На Оказание Услуг По Пошиву Образец
1.3 Срок оказания услуг по пошиву спецодежды с момента подписания.
Договор на оказание услуг по пошиву штор, 2. Договор оказания услуг, работ - Образцы и бланки договоров. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение .
Девочки у кого есть примерная форма карточки клиента, чтоб ли у кого из Вас типовой договор на оказание услуг по пошиву штор?
Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором. Срок выполнения работ в течение 2. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет- фактуру).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении . Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика. Сдача - приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
- Составить и скачать договор ателье с заказчиком
- Образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы, журналы с Договор об оказании услуги (выполнения работы) оформляется в.
- Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды. 5 Договор -Юрист.Ру — здесь есть куча образцов документов.
ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Стоимость работ по договору составляет . Заказчик производит оплату в течение 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.
Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче - приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Тесты По Терапии Лейкозы. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. Заказчик: Подрядчик.
ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Подрядчик. Amd Radeon Hd 7610M Драйвер.